❶ 承包人可以索賠工期和費用的情形是
法律主觀：
承包人可以索賠的施工賠償包含以下內容： 1、發包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創造施工條件所造成的損失； 2、工程設計變更導致工期延長的損失； 3、發包人 未按合同約定 向承包人供應材料、設備造成的損失； 4、發包人工作失誤造成的損失。這些損失包悉橡罩括停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓、返工、工作量增加造成的損失。
法律客觀：
《中華人民共和國民法典》
第八百零一條
因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人睜鬧有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
《中華人民共和國民法典》
第八百零二條
因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身損害和財產損失的，承包人應當承擔賠償責任。
《中華人民共和國民法典》
第八百零三條
發如纖包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
❷ 施工過程中承包商可索賠的費用主要有()
【答案】：A、B、D
施工過程中承包商可向業主的索賠：不利的自然條件與人為障礙引起的索賠；工程變更引起的索賠；工期延期的費用索賠；加速施工費用的索賠；業主不正當地終止工程而引起的索賠；物價上漲引察緩起敗升模的索賠；法律、貨幣及匯率變化引起的索賠；拖延支付笑橡工程款的索賠；不可抗力的後果。
❸ 簡述承包人哪些事件可以索賠工期和費用
法律分析：
可以工期索賠的條件：(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;(6)監理人未按合同約定發出指示、批准等文件的;(7)專用合同條款中約定的其他情形。因發包人原因未按計劃開工日期開工的，發包人應按實際開工日期順延竣工日期，確保實際給期不低於合同約定的工期總日歷天數。
法律依據：
《中華人民共和國標准施工招標文件》 第三條 承包人可索賠工期及費用的條件：(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;(6)監理人未按合同約定發出指示、批准等文件的;(7)專用合同條款中約定的其他情形。
衍生問題：
承包方的權利和義務是什麼？承包方的權利有：①依法享有承包地使用、收益和土地承包經營權流轉的權利，有權自主組織生產經營和處置產品；②承包地被依法徵用、佔用的，有權依法獲得相應補償；③法律、行政法規規定的其他權利。 承包方的義務有：①維持土地的農業用途，不得用於非農建設；②依法保護和合理利用土地，不得給土地造成永久性損害；③法律、行政法規規定的其他義務。
❹ 承包商經濟索賠有那些情形
法律主觀：
承包商可以得到利潤索賠的情形：（1）合同文件的缺陷引起的索賠；（2）業沒源主違約引起的索賠；（3）施工現場條件的變化引起的索賠；（4）工程變更引起的索賠；（5）工程師指令引起的索賠；（6）特殊風險引起的索賠；（7）其他承包商干擾引起的索賠；（8）其他第三方原因引起的索賠。
法律客觀：
《中華人民共和國民法典》第八百零枯物態三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。《中華人民共和國民法典》第八百零四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包螞念人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。《中華人民共和國民法典》第八百零五條因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
❺ 承包商可以索賠的情況
法律主觀：
一、 法院執行 誰保全誰先得
並不是誰先保全就會給誰，但同一被告人同時欠多人的債務，由最先查封的法院先予執行。申請了財產保全肯定有利於自己日後拿到屬於自己的那部分財產。
《中華人民共和國民事民法典》中規定了人民法院對於可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執行或者造成當事人其他損害的案件，根據對方當事人的申請，可以裁定對其財產進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定採取保全措施。人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請後，對情況緊急的，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。
二、承包商索賠成立的條件
承包商的索賠成立必須同時具備以下四個條件是：
1、與合同相比較，已經造成了實際的額外費用或工期損失。
2、造成費用增加或工期損失的原因不是由於承包商的過失。
3、按合同規定，不應由承包商承擔的風險。
4、承包商在事件發生後的規沒源定時限內提出了書面索賠的意向通知。
《 中華人民共和國民法典 》關於違約的規定： 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等 違約責任 。
當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
當事人一方未支付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬。
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者採取補救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失。
三、建設工程索賠依據
索賠的主要依據：承包商在提出索賠時需要證明自己有索賠的權利和應得的索賠款額和索賠工期，以下是可以作為索賠依據的12種相關參考：
1、政策法規文件；
2、招標文件、合同文本及附件；
3、施工合同協議書及附屬文螞念件；
4、往來的書面文件；
5、會議記錄；
6、批準的施工進度計劃和實際進度記錄；
7、施工現場工程文件；
8、工程照片、錄像資料；
9、檢查驗收報告和技術鑒定報告；
10、工程財務記錄文件；
11、現場氣像記錄；
12、市場行情資料。
通過上面來自找法網小編帶來的文章介紹後，我們清楚地了解到 承包商索賠成立的條件 有哪些，正因為有這個法律規定，在建築工程中的糾紛才能迎刃而解，如若網友們對此還有什麼不明白的地方，歡迎到找法網咨詢相關的律師。
法律客觀：
《中華人民共和國民法典》
第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
《中華人民共和國民法典》
第八百零四條
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備枯物態調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
《中華人民共和國民法典》
第八百零五條
因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
《民法典》
第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
《民法典》
第八百零四條
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
《民法典》
第八百零五條
因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
❻ 承包商可以向業主提起索賠的情形是
法律主觀：
開發商向承包商提出反索賠的情形如下： 1、工程質量問題反索賠。 2、拖延工期反索孝扒扒賠。 3、經濟擔保反索賠。 4、保修金反索賠。 5、開發商其他損失的巧昌反索賠。
法律客觀：
《中華人民共和國建築法》第三十五條工程監理單位不按照委託監理合同的約定此雀履行監理義務，對應當監督檢查的項目不檢查或者不按照規定檢查，給建設單位造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。 工程監理單位與承包單位串通，為承包單位謀取非法利益，給建設單位造成損失的，應當與承包單位承擔連帶賠償責任。
❼ 承包人可以索賠的施工賠償有哪些
在施工合同履行過程中發生下列情形之一，承包人可以索賠：1、發包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創造施工條件。如果發包人不能在合同約定的時間內給承包人創造上述條件，必然導致合同工期延誤並給承包人造成損失。2、工程設計變更。在施工合同履行過程中，發生工程設計變更往往會影響承包人的局部甚至整個施工計劃的安排，造成承包人重復采購、人力及施工機械重新調整、等待修改設計圖紙、對已完工程進行拆除，這必然造成施工成本比原計劃增加，工期比原計劃延長。3、發包人未按合同約定，向承包人支付工程預付宏吵段款或進度款。法律依據：《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零三條 發包人碰灶未按照約定蔽譽的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
❽ 承包人提出費用索賠一般有哪三類
承包人提出費用索賠一般有以下三類：（一）對投標時無法預料的惡劣實際情況或者障礙進行索賠；（二）對監理不合理確定的費率或者額外工程的費用進行索賠；（三）對工程延誤、中斷影響工程進度導禪態亮致有關費用增加進行索賠。 《中華人民共和國民法典》第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。第八百零七條發包人未按照約定支付價款閉襲的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價賀寬、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
❾ 下列事件中，承包商可以提起索賠的是（）。
【答案】：B
在工程實施過程中，要不斷地跟蹤、監督索賠事件，就可以不斷地發現索賠機會。通常，承包商可以提起索賠的事件有：（1）發包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失。（2）因工程變更（含設計變更、發包人提出的工程變更、監理工程師提出的工程變更，以及承包人提出並經監理工程師批準的變更）造成的時間陪陪配蘆指、費用損失；（亂知3）由於監理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切，或由於不可抗力導致施工條件的改變，造成了時間、費用的增加；（4）發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加；（5）發包人延誤支付期限造成承包人的損失；（6）合同規定以外的項目進行檢驗，且檢驗合格，或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發生的損失或費用；（7）非承包人的原因導致工程暫時停工；（8）物價上漲，法規變化及其他。
❿ 承包商施工索賠有哪幾種情形
法配悔律分析：1.不利的自然條件與人為障礙引起的索賠。 2.工期延長和延誤索賠。它包括工期索賠和費用索賠兩方面，應分別編制，因為這兩方面索賠不一定同時成立。凡純屬業主和工程師方面的原因造成的工期的拖延，不僅應給承包商適當地延長工期，還應給予相應的費用補償。3.加速施工的索賠。4.因非承包商的任何責任和原因引起施工臨時中斷和工效降低引起索賠。 5.業主不正當地終止工程而引起索賠。 6.業主風險和特殊風險引起索賠。 7.物價上漲引起索賠。
法律依據：《中華人民共和國建築法》
第五十二條 建築工程勘察、設計、施工的質量必須符合國家有關建築工程安全標準的要求，具體管理辦法由國務院規定。 有關建築工程安全的國家標准不能適應確保建築安全的要求時，應當及時修訂。
第五十三條 國家對從事建築活動的單位推行質量體系認證制度。從事建築活動的單位根據自願原則可以向國務院產品質量監督管理部門或者國務院產品質量監督管理部門授權的部門認可的認證機構申請質量體系認證。經認證合格的，由認證機構頒發質量體系認證證書。
第五十四條 建設單位不得以任何理由，要求建友消築設計單位或者建築施工企業在工程設計或者施工作業中，違反法律、行政法規和建築工程質量、安全標准，降低工程質量。建築設計單位和建築施工企業對建設單位違反前款規定提出的培告正降低工程質量的要求，應當予以拒絕。