『壹』 工地停工可以索賠哪些費用
項目工程停工的，施工單位可以與建設單位協商工程款支付問題，如果協商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內，無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程工期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費用主要有以下方面：
第一，人工費，指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由於非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用，包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。
第二，材料費，包括實際用量超過計劃用量而增加的材料費、由於客觀原因材料價格大幅度上漲的部分。
拓展資料：因其他工程仍然進行，可能不予計算工地管理費。第六，利息，包括拖期付款利息、由於工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯誤扣款的利息。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第七百九十五條??施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款。
『貳』 承包人能索賠的施工賠償有哪些
承包人可以索賠的施工賠償包含以虧困下內容：
1、發包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創造施工條件所造成的損失；
2、工程設計變更導致工期延長的損失；
3、發包人未按合同約定向承包人供應材料、設備造成的損失；
4、發包人工作失誤造成的損失。這些損失包括虛亂停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓、返工、工作量增加造成的損失。
法律依據
《中華人民共和國民法典》第五百八十八條 【違約金與定金競合時的責任】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。定金不足以彌補一差空檔方違約造成的損失的，對方可以請求賠償超過定金數額的損失。
『叄』 承包人提出費用索賠一般有哪三類
承包人提出費用索賠一般有以下三類：（一）對投標時無法預料的惡劣實際情況或者障礙進行索賠；（二）對監理不合理確定的費率或者額外工程的費用進行索賠；（三）對工程延誤、中斷影響工程進度導禪態亮致有關費用增加進行索賠。 《中華人民共和國民法典》第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。第八百零七條發包人未按照約定支付價款閉襲的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價賀寬、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
『肆』 承包人可以索賠工期和費用的情形是
法律主觀：
承包人可以索賠的施工賠償包含以下內容： 1、發包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創造施工條件所造成的損失； 2、工程設計變更導致工期延長的損失； 3、發包人 未按合同約定 向承包人供應材料、設備造成的損失； 4、發包人工作失誤造成的損失。這些損失包悉橡罩括停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓、返工、工作量增加造成的損失。
法律客觀：
《中華人民共和國民法典》
第八百零一條
因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人睜鬧有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
《中華人民共和國民法典》
第八百零二條
因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身損害和財產損失的，承包人應當承擔賠償責任。
《中華人民共和國民法典》
第八百零三條
發如纖包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
『伍』 在承包人向發包人索賠時，人工費的索賠包括（）。
【答案】：A、B、C、D
對於不同原因引起的索賠，承包人可索賠的具體費用內容是不完全一樣的。但歸納起來，索賠費用的要素與工程造價的構成基本類似，一般可歸結為人工費、材料費、施工機具使用費冊吵物、分包費、施工管理費、利息、利潤、保險費等。其中，人工費的索賠包括：①由於完成合同之外的額外工作所花費的人工費用；②超過法定工作時間的加班勞動，法定人工費增長；③非因承包商原因導致工效降低所增加的人工費用；④非因承包商原因導致工程停工碰檔的人員窩工費和工資州液上漲費等。